Размер шрифта:
Тип шрифта:
Цвета сайта:
Изображения:
Интервал между буквами (Кернинг):
Межстрочный интервал:
Выберите шрифт:
Выбор цветовой схемы:
14.01.2013
УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации Краснозоренского сельского поселения
____________________ Л. С. Алдошина 
«____» ____________ 2012 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт по объекту:
«Техническое перевооружение котельной 
в н.п. Красная Заря ул. Ленина д. 1 «а»


Наименование оператора электронной площадки: Закрытое акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная система торгов» (ЗАО «Сбербанк - АСТ»)

Заказчик: Администрация муниципального образования «Краснозоренское сельское поселение»

Уполномоченный орган на размещение заказа: Администрация муниципального образования «Краснозоренское сельское поселение»


Пос. Красная Заря 2012 г.

Содержание
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 3
1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 3
1.2. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН, ЗАКАЗЧИК 3
1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ 3
1.4. ТРЕБОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 4
1.5. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 4
1.6. ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 4
1.7. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 4
1.8. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАЗМЕЩАЕМОГО ЗАКАЗА 4
1.9. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ КОНТРАКТА 4
1.10. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 4
1.11. СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ КОНТРАКТА И РАСЧЕТОВ С ИСПОЛНИТЕЛЕМ 4
1.12. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА, СРОК И ПОРЯДОК ЕГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 4
1.13. СВЕДЕНИЯ О РАБОТАХ, ИХ ОБЪЕМЕ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ 5
1.14. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 5
РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 7
РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 9
РАЗДЕЛ 4. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 10


Раздел 1.
Общие положения проведения открытого аукциона в электронной форме

1.1. Общие сведения об открытом аукционе в электронной форме
1.1.1. Под открытым аукционом в электронной форме на право заключить муниципальный контракт понимается открытый аукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки, которая указана в Информационной карте аукциона, на сайте в сети «Интернет».
1.1.2. Настоящий открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с главой 3.1 Федерального закона от 21 июля 2005г. №94-¬ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон от 21 июля 2005г. №94-¬ФЗ), иными федеральными законами и нормативными актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов.
1.1.3. Для участия в открытом аукционе в электронной форме Участники размещения заказа, получившие аккредитацию на электронной площадке, должны подготовить и представить заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.
Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме установлены в пункте 3 настоящего раздела (далее по тексту ссылки на разделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации об аукционе в электронной форме).
1.1.4. При проведении открытого аукциона в электронной форме какие-либо переговоры Заказчика, Уполномоченного органа, оператора электронной площадки с Участником размещения заказа не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в открытом аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений.

1.2. Уполномоченный орган, Заказчик
1.2.1. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, на осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков Краснозоренского сельского поселения.
1.2.2. Заказчики (далее также – Заказчики), указанные в Информационной карте аукциона – органы местного самоуправления Краснозоренского сельского поселения.

1.3. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, инструкция по ее заполнению
1.3.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, состоящую из двух частей.
1.3.2. Сведения, входящие в первую часть заявки:
1) согласие Участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, в том числе, в Технической части (Раздел 3) и Проекте муниципального контракта (Раздел 4);
1.3.3. Сведения, входящие во вторую часть заявки:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;
2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме, и такие требования предусмотрены в Информационной карте аукциона;
3) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства (за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство) при условии, что Заказчиком, Уполномоченным органом установлено требование, предусмотренное частью 2.1. статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ и указанное в Информационной карте аукциона;
4) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме;
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для Участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации Участника размещения заказа на электронной площадке.
1.3.4. Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:
1) Участник размещения заказа формирует заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с порядком, установленным Регламентом работы электронной площадки, указанной в Информационной карте аукциона, требованиями Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ, а также требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме;
2) заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения и документы, предусмотренные п.п. 1.3.2. и 1.3.3. пункта 1.3 настоящего Раздела;
3) все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны быть составлены на русском языке;
4) подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык;
5) тексты представленных в составе заявки документов (копий документов) должны быть читаемыми;
6) документы и сведения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника размещения заказа.

1.4. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и размер обеспечения
Заказчиком, Уполномоченным органом установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в размере, указанном в Информационной карте аукциона.
1.5. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме указаны в Информационной карте аукциона.

1.6. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме указана в Информационной карте аукциона.

1.7. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме указана в Информационной карте аукциона.

1.8. Источник финансирования размещаемого заказа указан в Информационной карте аукциона.

1.9. Порядок формирования цены контракта
В цену контракта включаются все затраты Исполнителя, связанные с выполнением работ по предмету контракта, которые указаны в Технической части (Раздел 3) и в Проекте муниципального контракта (Раздел 4), с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

1.10. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта указана в Информационной карте аукциона.

1.11. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с Подрядчиком приведены в Информационной карте аукциона.

1.12. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления
1.12.1. Заказчик, Уполномоченный орган устанавливает требование обеспечения исполнения контракта в случае, если это указано в Информационной карте аукциона.
1.12.2. В случае если Заказчиком, Уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, размер обеспечения исполнения контракта указывается в Информационной карте аукциона.
1.12.3. Срок предоставления обеспечения исполнения контракта указан в Информационной карте аукциона.
1.12.4. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта:
В случае, если Заказчиком, Уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления Участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящей части способов определяется таким Участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если Участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и Заказчиком, Уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

1.13. Сведения о работах, их объеме и требования к их выполнению
1.13.1. Победитель открытого аукциона в электронной форме должен будет выполнить работы в полном объеме, в соответствии с требованиями, установленными в Технической части (Раздел 3) и Проекте муниципального контракта (Раздел 4).
1.13.2. Требования к качеству, результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика, приведены в Технической части (Раздел 3) и Проекте муниципального контракта (Раздел 4).
1.13.3. Перечень документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам, указан в Технической части (Раздел 3) и Проекте муниципального контракта (Раздел 4).
1.13.4. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ указаны в Информационной карте аукциона и Проекте муниципального контракта (Раздел 4).
1.13.5. Место выполнения работ указано в Информационной карте аукциона.
1.13.6. Сроки выполнения работ приведены в Информационной карте аукциона и Проекте муниципального контракта (Раздел 4).
1.13.7. Условия выполнения работ указаны в Технической части (Раздел 3) и Проекте муниципального контракта (Раздел 4).
1.13.8. Форма, сроки и порядок оплаты работ приведены в Информационной карте аукциона и Проекте муниципального контракта (Раздел 4).

1.14. Требования к Участникам размещения заказа
1.14.1. К Участникам размещения заказа устанавливаются следующие обязательные требования:
1) соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом контракта – в случае, если требования установлены в Информационной карте аукциона в электронной форме;
2) непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе;
4) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.
1.14.2. Заказчик устанавливает следующие требования к Участникам размещения заказа, если это указано в Информационной карте аукциона в электронной форме:
1) об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа;
2) в случае, если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более, выполнение Участником размещения заказа за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных Участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору Участника размещения заказа).
Раздел 2.
Информационная карта открытого аукциона в электронной форме

Следующая информация и данные для открытого аукциона в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по объекту: «Техническое перевооружение котельной в н.п. Красная Заря ул. Ленина д. 1 «а» изменяют и (или) дополняют положения Раздела 1. «Общие положения проведения открытого аукциона в электронной форме». 



п/п

Сведения

1.

Заказчик

Администрация муниципального образования «Краснозоренского сельского поселения».

Адрес: 303650 Орловская область Краснозоренский район п.Красная заря ул. Советская д. 4, тел. 8-486-63- 2-15-56

эл. адрес: ledeniov.e@yandex.ru

контактное лицо Алдошина Людмила Сергеевна

2.

Уполномоченный орган

Администрация Краснозоренского сельского поселения

Адрес: 303650 Орловская область Краснозоренский район п.Красная заря ул. Советская д. 4, тел. 8-486-63- 2-15-56

эл. адрес: ledeniov.e@yandex.ru

контактное лицо Алдошина Людмила Сергеевна

3.

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

www.sberbank-ast.ru

4.

Требование обеспечения заявки на участие в аукционе, размер обеспечения

Заказчик устанавливает требование обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме в размере 50000 пятьдесят тысяч рублей.

5.

Дата и время окончания срока подачи заявок

в 09-00 час. 19.09.2012

6.

Дата окончания рассмотрения первых частей заявок

20.09.2012

7.

Дата проведения открытого аукциона в электронной форме

24.09.2012

Время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки.

8.

Источник финансирования

Источник финансирования за счет средств бюджета Краснозоренского сельского поселения (субсидии из бюджета Орловской области).

9.

Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (в т.ч. НДС) составляет 2 086850 (Два миллиона восемьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.

9.1.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Начальная (максимальная) цена Контракта определена на основании локальных смет, выполненных базисно-индексным методом в соответствии с техническим заданием и МДС 81-35.2004 по Федеральным единичным расценкам в базе 2001 года по разделам и с пересчетом в текущий уровень цен с помощью коэффициентов индексации.

При формировании цены Контракта учтены все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов

и других обязательных платежей, связанные с выполнением Контракта.

Сводные сметные расчеты стоимости строительства составлены в базисном уровне цен на 01.01.2000 г. (Редакция 2011 г.) и в ценах по состоянию на II квартал 2012 года путем применения индексов ФАУ ФЦЦС по Орловской области.

Локальные сметные расчеты, вошедшие в сводные сметные расчеты стоимости строительства, составлены:

а) по ТЕР – 81-02-2001 – территориальным единичным расценкам для определения стоимости строительства в Орловской области;

б) по ТЕРр – 81-02-2001 – территориальным единичным расценкам на ремонтно-строительные работы в Орловской области.

Накладные расходы включены согласно МДС 81-34.2004 г., утвержденным и введенным в действие с 12.01.2004 г. постановлением Госстроя России от 11.01.04 г. № 6 в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов по видам строительных и монтажных работ и в порядке, предусмотренном письмами Министерства регионального развития РФ от 06.12.2010 г. № 41099-КК / 08 и от 21.02.2011 г. № 3757КК/08 и от 28.07.2011 г. № 20246-АП/08.

Сметная прибыль включена согласно МДС 81-25.2001 г. принятым и введенным в действие с 01.03.2001 г. постановлением Госстроя России от 28.02.2011 г. № 15 и в порядке, предусмотренном письмами Министерства регионального развития РФ от 06.12.2010 г. № 41099-КК / 08 и от 21.02.2011 г. № 3757КК/08 и от 28.07.2011 г. № 20246-АП/08.

Средства при перевозке работников в соответствии с МДС 81-35.2004 г. приняты по расчету.

Пересчет Сср в текущий уровень цен II квартала 2012 г. выполнен от итога сводного сметного расчета в ценах на 01.01.2002 г. с применением индексов: ОЗП – 10,61; ЭМ – 4,56; прочие затраты – 5,99.

9.2.

Шаг аукциона

"Шаг аукциона" составляет от 0,5 до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

10.

Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с Подрядчиком.

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с Подрядчиком – рубль Российской Федерации.

11.

Требование обеспечения исполнения муниципального контракта.

Не установлено

12.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ

Гарантийный срок выполнения работ составляет 3 года с даты подписания сторонами акта приемки объекта. Если в период гарантийной эксплуатации объекта и эксплуатируемого оборудования обнаружатся дефекты препятствующие нормальной его эксплуатации то подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с заказчиком сроки согласно составляемого акта дефектов утверждаемых всеми сторонами отношений. Срок гарантии увеличивается на срок устранения замечаний.

13.

Место выполнения работ

Орловская область Краснозоренский район Краснозоренское сельское поселение, п. Красная Заря ул. Ленина д. 1 а (существующая котельная).

14.

Сроки выполнения работ

Срок выполнения работ предусмотрен в Проекте муниципального контракта (Раздел 4).

15.

Форма, сроки и порядок оплаты работ

Форма оплаты – безналичный расчет.

Сроки и порядок оплаты предусмотрены в Проекте муниципального контракта (Раздел 4).

16.

Требования к Участникам размещения заказа.

16.1

Обязательные требования, установленные в соответствии с

Федеральным законом от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ

п. 2), 3), 4), ч. 1 ст. 11

Чтобы претендовать на право заключения муниципального контракта, Участник размещения заказа должен удовлетворять обязательным требованиям, указанным в 2), 3), 4) подпункта 1.14.1. пункта 1.14 настоящей документации об аукционе

16.2

Требования, установленные в соответствии с

Федеральным законом от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ:

- ч.5 ст.41.1.;

- п. 2) ч. 2 ст. 11.

Заказчик устанавливает требования:

- внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках размещения заказа.


Раздел 3.
Техническая часть

3.1. На открытый аукцион на выполнение работ по объекту «Техническое перевооружение котельной пос. Красная Заря ул. Ленина д.1 а».
3.2. Объем работ и требования к их выполнению:
Все виды и объемы работ выполняются в соответствии с разработанным рабочим проектом.
Необходимо выполнить следующий объем работ:


№/№

Наименование материалов

Ед.измер.

Количество

1

Котлы КВА-0,35Г (без горелки и автоматики)

шт

2

2

Горелка ГБЛ-0,4

шт

2

3

Автоматики КСУ-ЭВМ

шт

2

2

Насос IL 65/190- 18,5/2

шт

2

3

Установка умягчения воды WST-1,4

шт

1

4

Соль таблетированная (1 мешок 25 кг)

шт

2

5

Розетка евро

шт

1

6

Кабель ПВС 3*0,75

м

30

7

Кран д.25 шар

шт

3

8

Клапан обр. д.25

шт

1

9

Фильтр д.25

шт

1

10

Труба д.25 (15м)

кг

42

11

Манометр тех до 6кг

шт

2

12

Комплект (Резьба -2шт, сгон- 1шт, к-гайка-1шт, муфта-1шт) д.25

шт

5

13

Кран 3-х ходовой

шт

2

14

Маты прошивные М-100

м3

0,4

15

Стеклоткань

м2

7

16

Электроды

кг

30

17

Кислород

бал

3

18

Пропан

бал

1

19

Тех.резина

кг

10

20

Фланцы д.65

шт

4

21

Фланцы д.80

шт

4

22

Переход 89*108

шт

2

23

Переход 65*108

шт

2

24

Труба д.100 -2м

кг

18,04

25

Труба д.89 - 2м

кг

14,76

26

Труба д.76 -1м

кг

16,26

1

Дизель генератор АД-80С-Т400 с кабелем и переключателем

шт

1


- все оборудование и материалы приобретает Подрядчик (Исполнитель).
- выполнить пуско-наладочные работы на объекте и ввести его в эксплуатацию;
- получение заключения РГТИ о вводе объекта в эксплуатацию;

Требования к выполнению работ:
• Подрядчик должен выполнить все работы в полном соответствии с требованиями документации об аукционе в электронной форме, техническими заданиями, локальным сметным расчетам, и дефектной ведомостью. Сметная документация на выполняемые работы является неотъемлемой частью аукционной документации и при заключении муниципального контракта неотъемлемыми приложениями к нему.
• Работы должны быть произведены в полном соответствии со СНиПами, ГОСТами, ОСТами, обеспечивающими качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими нормами и техническими условиями.
• Все поставляемые для выполнения работ материалы, техника и оборудование должны соответствовать ГОСТам, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество на момент выполнения работ;
• Подрядчик отвечает своим имуществом и денежными средствами по претензиям и искам, возникающим в связи с выявленными несоответствиями в ходе строительно-монтажных работ.
• Подрядчик отвечает своим имуществом и денежными средствами за сохранность вверенного ему объекта и установленного в нем оборудования и приборов.
• Подрядчик по акту осуществляет возврат демонтируемого оборудования и материалов Заказчику.
• По результатам торгов подрядная организация совместно с муниципальным контрактом предоставляет сметную документацию с понижающим коэффициентом.
• Работы выполняемые подрядной организацией оформляются соответствующими актами, утверждаются всеми сторонами и предоставляются Заказчику вместе с исполнительной документацией. Исполнительная документация на коммуникации предоставляется Заказчику совместно с актом приемки объекта в двух экземплярах. Объект считается введенным в эксплуатацию по предоставлению всей исполнительной документации и подписании акта приемки объекта.
• Соблюдение мер по технике безопасности, пожарной безопасности на объекте возлагается на Подрядчика.

В случае, если в документации об аукционе указаны ссылки на товарные знаки – читать «или эквивалент».

Так же требования к качеству, результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика приведены в Проекте муниципального контракта (Раздел 4).

По вопросам, связанным с выполнением заказа, Участники размещения, заказа могут обращаться в Администрацию муниципального образования Краснозоренское сельское поселение по адресу: Адрес: 303650 Орловская область Краснозоренский район п.Красная заря ул. Советская д. 4, тел. 8-486-63- 2-15-56


Раздел 4.

Проект

Муниципальный контракт № ______

П. Красная Заря «____» ______________ 2012г.


Администрация Краснозоренского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Администрации Алдошиной Людмилы Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _________________________, действующий на основании __________, с другой стороны, по результатам открытого аукциона в электронной форме заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1.Предмет контракта
1.1. Правовым основанием для заключения настоящего Контракта является протокол от ______________ № __________________ заседания Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Краснозоренского сельского поселения.
1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ на объекте: «Техническое перевооружение котельной в н.п. Красная Заря ул. Ленина д. 1 «а» – именуемый далее Объект, в соответствии документацией об аукционе, локальной сметой, утверждённой и имеющей соответствующее заключение.
1.3. Подрядчик обязуется в установленный настоящим контрактом срок произвести капитальный ремонт Объекта в соответствии с условиями контракта, утвержденной проектно-сметной документацией, требованиями действующих на момент выполнения работ правовых и нормативных актов, строительных норм и сдать готовый к эксплуатации объект Заказчику.
1.4. Содержание и сроки выполнения основных периодов (этапов реализации) работ по объекту, указанного в п.1.2., определяются в соответствии с «Графиком производства работ», разработанным на основании проектно-сметной документации. «График производства работ» составляется Подрядчиком и согласовывается Заказчиком. Срок выполнения работ устанавливается в 30 дней с момента заключения муниципального контракта.
1.5. Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы и произвести расчеты согласно условиям настоящего контракта.

2. Цена работ
2.1. Цена контракта составляет: _______________ (___________________________) рублей _______ копеек, в т.ч. НДС. Заказчик перечисляет на счёт Подрядчика авансовой платёж в размере до 30 % от общей суммы контракта с момента заключения настоящего муниципального контракта и момента начала работ в течение 10 банковских дней.
В указанную цену контракта входят и отдельной оплате не подлежат все расходы и затраты, работы и услуги, связанные с выполнением работ, необходимые для успешной сдачи результата работ, а также расходы по оплате используемой при производстве работ на объекте электрической энергии, тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, услуги электросвязи, охраны, прочие необходимые расходы, в том числе прямо настоящим контрактом не предусмотренные, а также лимитированные расходы, прибыль, необходимые налоги и иные платежи Подрядчика, установленные действующим законодательством.
2.2. Цена контракта является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом.
2.3. Объем финансирования выполненных работ осуществляются в пределах доведенных лимитов на соответствующий финансовый год.
2.4. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Краснозоренского сельского поселения (субсидии из бюджета Орловской области).

3. Сроки выполнения работ
3.1. Работы на объекте должны быть начаты при выполнении следующих условий:
3.1.1 Передача Подрядчику помещений объекта (очередей объекта) по Акту.
3.1.2 Передача Подрядчику комплекта рабочей документации (чертежей), в соответствии с утвержденным «Графиком производства работ».
3.2. Срок выполнения работ – 45 дней с момента заключения муниципального контракта и передачи Подрядчику объекта для производства работ.
3.3. На момент подписания настоящего контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций, в случаях нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.

4. Права и обязанности Заказчика
4.1 Заказчик обязуется:
4.1.1. Передать Подрядчику в 10-и дневный срок со дня подписания настоящего контракта:
- по акту приема-передачи, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, помещения объекта, пригодные для производства работ.
4.1.2. Передать Подрядчику проектно-сметную документацию в объеме, в сроки и в составе, обеспечивающих выполнение подрядных работ в соответствии с «Графиком производства работ» (далее- График).
4.1.3.Осуществлять контроль исполнения Подрядчиком условий настоящего контракта, включая техническое и организационное сопровождение (получение необходимых разрешений и согласований).
Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделенных для финансирования объекта, ходом реализации контракта.
4.1.4. По письменному сообщению Подрядчика о выполнении работ организовать приемку выполненных работ эксплуатирующей организацией.
4.1.5. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.6. Производить приемку и расчеты за фактически выполненные работы, согласно условиям настоящего контракта.
4.1.7. Осуществлять строительный контроль за ходом выполнения работ на объекте.
4.1.8.Передать Подрядчику перечень приема - сдаточной исполнительной документации, необходимой для приемки объекта в эксплуатацию в течении 5 дней.
4.1.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. В случае не выполнения Подрядчиком обязательств по сдаче Объекта в сроки, согласно п.3.2. Контракта, а также отставания от «Графика производства работ» на срок более 1 (одного) месяца, Заказчик вправе принять решение о расторжении Контракта, в соответствии с раздел.11 настоящего Контракта.
4.2.3. Отказаться от приёмки работ по Объекту в случае обнаружения недостатков, которые исключают его нормальную и безопасную эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.
4.2.4 Ходатайствовать в Администрацию муниципального района осуществление строительного контроля, контроля за обоснованностью затрат, соблюдения «Графика производства работ» Подрядчиком.

5. Права и обязанности Подрядчика
5.1. Подрядчик обязуется:
5.1.1. В течение 3-х рабочих дней с момента подписания контракта представить в Администрацию муниципального образования Краснозоренское сельское поселение локальную смету, график производства работ.
5.1.2. Выполнить качественно строительно-монтажные по настоящему контракту за свой риск собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в объеме и сроки, предусмотренные условиями настоящего контракта, в соответствии с проектной документацией, СНиПами, ГОСТами, ОСТами, включая возможные работы, определенно в контракте не упомянутые, но необходимые для сдачи работ по Предмету настоящего контракта, оформленные отчётами и передать Объект в установленные п.3.2 контракта сроки приемочной комиссии Заказчика в состоянии, позволяющем осуществлять нормальную эксплуатацию Объекта.
5.1.3. Обеспечить:
- за свой счёт доставку на Объект и проживание своего персонала, построить и оборудовать все необходимые временные сооружения;
- производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, сроками, строительными нормами и правилами;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
5.1.4. Обеспечить в период проведения работ выполнение необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, по санитарному и противопожарному состоянию строительной площадки.
5.1.5. Поставить на объект строительные материалы, конструкции, инструменты, приборы учета, необходимые для производства работ по настоящему контракту, нести ответственность за их сохранность.
Все поставляемые материалы, инвентарь, должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.
5.1.6. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки. Производить систематическую очистку строительной площадки от отходов строительства и осуществлять их вывоз за пределы строительной площадки на установленные для этого полигоны, при необходимости заключив для этого договор от своего имени и за свой счет. Подрядчик обязан осуществлять мойку любой техники, выезжающей за пределы строительной площадки, обеспечить содержание подъездных путей к строительной площадке в состоянии, соответствующем требованиям нормативных актов и регламентов о благоустройстве.
5.1.7. Осуществлять охрану объекта, а также охрану материалов, строительной техники и другого имущества на территории строительной площадки с даты начала работ до их завершения и приема Заказчиком, нести ответственность в случаях их порчи и хищения.
До сдачи объекта в эксплуатацию Подрядчик несет риск случайного уничтожения и повреждения материалов, строительной техники и другого имущества, кроме случаев, связанных с действием обстоятельств непреодолимой силы.
5.1.8. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при производстве работ на объекте.
5.1.9. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет контракта, наименование и адрес субподрядчика.
5.1.10. Вести общий журнал производства работ установленного образца в соответствии с Порядком ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД 11-05-2007), утвержденным приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. № 7;
5.1.11. Вести исполнительную документацию в объеме согласно перечня приемо-сдаточной документации, предоставленного Заказчиком и в соответствии с Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденными приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128;
5.1.12. Исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.1.13 Нести ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
5.1.14. Устранять любые недостатки в работах в течение 10 (десяти) календарных дней с момента письменного предъявления Заказчиком претензий к качеству выполненных работ Подрядчиком по Объекту. Недостатки подлежат устранению независимо от их существенности по их отношению к общему объему выполненных работ. При необходимости замены примененных строительных материалов, оборудования и т.п. Подрядчик обязуется приобрести все необходимые материалы самостоятельно и за свой счет с тем расчетом, чтобы недостатки в результате работ были устранены в указанный срок. При невозможности устранения недостатков результата работ Заказчик вправе требовать соразмерного уменьшения суммы оплаты или возмещения своих расходов на устранение недостатков способом и на условиях по своему усмотрению.
5.1.15. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками, за координацию их деятельности.
5.1.16. В течение 5 (пяти) рабочих дней, после подписания сторонами акта о приемке Объекта, освободить строительную площадку от строительных машин и механизмов, неиспользованных материалов и конструкций, строительного и иного мусора.
5.1.17. Своевременно подготовить исполнительную документацию (акты, схемы и т.п.) и передать Заказчику в 2-х экземплярах.
5.1.18. По запросу Заказчика предоставить в 3-х дневный срок документы, касающиеся процесса выполнения работ на объекте.
5.1.19. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.1.20. Осуществлять по акту возврат демонтируемого оборудования и материалов Заказчику.
5.1.21. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.
5.2. В случае необходимости Подрядчик вправе ходатайствовать перед Заказчиком о принятии последним решения о временном прекращении выполнения работ на объекте.

6. Порядок платежей и расчетов
6.1. Подрядчик предоставляет Заказчику справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с расшифровкой видов работ по форме КС-2 (в текущих и базовых ценах) с исполнительной документацией на выполненный объем работ (акты на скрытые работы). Заказчик оформляет полученные документы в течение 14 рабочих дней или возвращает с мотивированным отказом. В случае предоставления Подрядчиком актов после 25 числа или следующего отчетного периода без исполнительной документации выполненные работы к оплате не принимаются.
6.2. Расчет производится Заказчиком без предоплаты.
6.3. Расчет за выполненные работы по капитальному ремонту объекта осуществляется после сдачи объекта в целом, на основании утвержденных актов:
- акт приемки объекта завершенного капитальным ремонтом;
- акт приёма выполненных работ по форме КС-2;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
- счет-фактура.
Оплата за выполненные работы на объекте производится Заказчиком до 31 декабря 2012 года.
6.4. Расходы Подрядчика по охране объекта включены в накладные расходы подрядной организации и дополнительной компенсации Заказчиком не подлежат.
6.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технического задания или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

7. Производство, сдача и приемка работ
7.1.Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по формам КС-2; КС-3.
7.2.Приемка результата выполненных работ, их объема и качества требованиям ПСД, РД-11-02-2006, РД-11-05-2007, ГОСТов и ТУ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом в соответствии с установленным порядком. Для проверки соответствия качества выполняемых работ, требованиям, установленным государственным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
7.3.Приемка выполненных работ производится в течение 5 дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о выполнении работ.
7.4.В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости контракта обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Некачественно выполненные работы и работы, выполненные с отклонением от проектно-сметной документации, Заказчиком к оплате не принимаются.
7.5. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход выполнения работ, данные о проведении испытаний и др. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.
7.6. За пять дней до начала работы приемочной комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию Подрядчик передает Заказчику два экземпляра исполнительной документации, определенной РД-11-02-2006 и письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
7.7 Скрытые работы подлежат своевременной приемке Заказчиком с составлением актов приемки Скрытых работ по форме, указанной в действующих СНиП.
7.8 Подрядчик сообщает представителю Заказчика о необходимости проведения приемки скрытых работ, подлежащих закрытию конструкций или систем заблаговременно, но не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала проведения этой приемки и закрытия конструкций.
7.9 В случаях, если закрытие Работ произведено без подтверждения представителем Заказчика, либо представитель Заказчика не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик, согласно указанию представителя Заказчика, за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную часть скрытых работ.
7.10 В случае, если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные работы, подлежащие закрытию, представитель Заказчика дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком.
Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в сроки согласованные сторонами, переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества согласно рабочей документации, СНиП и повторно предъявить их к приемке представителю Заказчика. При наличии документального обоснования по согласованию с представителем Заказчика данный срок может быть увеличен.
7.11 Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения Заказчика. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Заказчика, а также присутствие указанного лица при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований проекта, строительных норм и правил.
7.12. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком условий настоящего Контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.
7.13 При приостановлении работ по инициативе Заказчика (письмо о приостановлении), ответственные представители сторон в 20-дневный срок составляют акт приема-передачи выполненного объема работ. Заказчик обязан подписать акт приема-передачи и оплатить выполненные работы до 31.12.2012.

8. Гарантии качества по сданным работам
8.1.Подрядчик гарантирует:
- выполнение всех работ согласно настоящему контракту в полном объеме, предусмотренном в проектно-сметной документации, полученной Подрядчиком от Заказчика, и в настоящем Контракте, в сроки, определенные настоящим Контрактом;
- качество соответствующее условиям контракта и проектно-сметной документации;
- оплату заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта. В случае, если данная экспертиза (заключение) оплачивалась Заказчиком, Подрядчик осуществляет возврат денежных средств Заказчику по стоимости экспертизы.
- надлежащее качество используемых строительных материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых для ремонта, соответствие их спецификациям, указанным в проектно - сметной документации, государственным стандартам, техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами или другими документами, удостоверяющими их качество;
- своевременное устранение, за свой счет всех недостатков и дефектов, выявленных в процессе ремонта Объекта и в гарантийный период. Заказчик может дать указание Подрядчику в письменном виде относительно замены некачественных материалов, обнаруженных во время их проверки или испытания, и устранения дефектов. Устранение Подрядчиком дефектов (брака) производится без изменения «Графика производства работ».
8.2.Гарантийный срок устанавливается 3 года с даты подписания сторонами акта о приемке Объекта.
8.3. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых строительных материалов и комплектующих изделий, поставляемых им для выполнения работ, ГОСТ, ТУ и наличие сертификатов.
8.4. При выявлении в период гарантийной эксплуатации объекта дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов и недостатков выполненных работ осуществляется за счет средств, силами Подрядчика в установленный Заказчиком срок.

9. Имущественная ответственность
9.1. По всем обязательствам по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Орловской области.
9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик вправе потребовать неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
9.3. При нарушении Подрядчиком обязательств по контракту он уплачивает Заказчику:
- за несвоевременное окончание работ на объекте – 0,5% от стоимости работ по контракту за каждый день просрочки;
- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества – 0,5% от стоимости работ по контракту за каждый день просрочки.
- за несвоевременное представление исполнительной документации – 0,5% от стоимости работ по контракту за каждый день просрочки.
- за неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательства, предусмотренного контрактом - 0,5% от стоимости работ по контракту за каждый день просрочки.
При выявлении дефектов и несвоевременном их устранении Подрядчиком Заказчик вправе за счет Подрядчика устранить дефекты своими силами.
9.4 Уплата пени не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
9.5.Заказчик не несет ответственности в связи с принятием им решения о приостановлении выполнения работ на Объекте, в случае недостаточности или отсутствия финансирования из бюджета Орловской области.

10.Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
10.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего контракта и наступившие помимо воли и желания сторон, действия которых стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей стороны. К подобным обстоятельствам стороны относят: природные катастрофы, эпидемии, пожары, военные действия, акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с законным порядком.
10.3. Сторона по настоящему контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по контракту. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может ссылаться на них как на основание освобождения от ответственности.
10.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение обязательств по контракту не применяются.
10.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой стороны, продлевает срок выполнения обязательств по контракту на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.
10.6.Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более трех месяцев, стороны должны договориться о действии настоящего контракта.

11. Расторжение контракта
11.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
11.2. При расторжении контракта по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных и принятых Заказчиком работ по настоящему контракту
11.3. Прекращение действия контракта влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место до дня расторжения настоящего контракта.

12.Конфиденциальность
12.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему контракту, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны настоящего контракта.
12.2. Требования п.12.1 настоящего контракта не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.
13. Особые условия
13.1. При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются законодательными и правовыми актами и нормативными документами по строительству, действующими на территории Российской Федерации, Орловской области.
13.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, Стороны разрешают путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Орловской области.
13.3. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного сторонами ЭЦП в соответствии с законодательством Российской Федерации. После заключения контракта стороны вправе изготовить и подписать копии контракта в письменной форме на бумажном носителе для каждой из сторон.
13.4. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней письменно сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
13.5. Вся переписка ведется сторонами по адресам указанным в контракте.
13.6. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

14. Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
Администрация муниципального образования «Краснозоренское сельское поселение»
Адрес: 303650 Орловская область Краснозоренский район п.Красная заря ул. Советская д. 4, тел. 8-486-63- 2-15-56


Глава Администрации муниципального образования «Краснозоренское сельское поселение»

________________________ Л. С. Алдошина
м.п. Подрядчик

________________________ /___________/
м.п.

Поделиться:
Дата создания: 14.01.2013 13:32
Дата последнего изменения: 14.01.2013 13:32