Размер шрифта:
Тип шрифта:
Цвета сайта:
Изображения:
Интервал между буквами (Кернинг):
Межстрочный интервал:
Выберите шрифт:
Выбор цветовой схемы:
  • КОНТРАКТ № 0354300004220000001

на выполнение работ по благоустройству дворовой территорииМКД:  Орловская область, п. Красная Заря, ул. Маслозаводская, д.8, КТРУ 42.11.10.129

Идентификационный код закупки: 203571308758957130100100020014211244

 

П. Красная Заря Краснозоренского района                                             «25»февраля 2020 г.                                                                                                         

 

  •          Администрация Краснозоренского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области действующая от имени муниципального образования – Краснозоренское сельское поселение Краснозоренский район Орловская область, именуемая в дальнейшем «Заказчик»,  в лице главы администрации Краснозоренского сельского поселения Краснозоренского района Алдошиной Людмилы Сергеевны., действующего на основании Устава с одной стороны, и Областное Государственное Унитарное Предприятие "Липецкдоравтоцентр", именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Измалковский филиал ОГУП «Липецкдоравтоцентр» Синюгина Валерия Николаевича, действующего на основании Положения по доверенности № 199 от 01.04.2018 г, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании определения подрядчика путем проведения электронного аукциона (протокол подведения итогов электронного аукциона № б/н от 11 февраля 2020 г., заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

 

  1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По Контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома (далее – Объект) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3 к настоящему контракту), сметной документацией и ведомостью объемов работ (Приложение № 4 к настоящему контракту), а Заказчик обязуется принять выполненные работы на условиях Контракта и, в случае, предусмотренном п.2.2 Контракта оплатить их.

1.2. Место выполнения работ указано в техническом задании.

2. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта составляет в текущих ценах 1 047 305,40 (Один миллион сорок семь тысяч триста пять рублей 40 копеек) руб., из них:

- за счет средств субсидий федерального бюджета 453 339,52 тыс.руб. из них:

- за счет средств субсидий областного бюджета 4 488,06 тыс.руб.

- за счет средств бюджета Краснозоренского сельского поселения Краснозоренского района 4 533,40 тыс.руб.

- за счёт средств Дорожного фонда – 593 965,88,  из них:

- за счет средств субсидий областного бюджета 588 026,22  тыс.руб.

- за счет средств бюджета Краснозоренского сельского поселения Краснозоренского района 5 939,66 тыс.руб.

 

Источником финансирования является бюджет администрации Краснозоренского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области.

2.2. В случае если указанная в п. 2.1 Контракта цена определена путем проведения электронного аукциона на понижение цены, либо Контракт заключается с единственным подрядчиком по цене, предложенной им в ходе электронного аукциона на понижение цены, начальной (максимальной) цене Контракта, либо, в случае признания электронного аукциона на понижение цены несостоявшимся, по цене предложенной единственным подрядчиком, установлен следующий порядок ее исчисления, изменения и оплаты:

2.2.1. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком по цене, установленной              п. 2.1 Контракта, включая НДС 20% 174 550,90 руб., в случае если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается» со ссылкой на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС.

2.2.2. Цена Контракта определена на весь срок исполнения Контракта, является твердой  и может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

2.2.3. В цену Контракта включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Контракту.

2.2.4. Финансирование работ по Контракту будет осуществляться на основании Уведомления № 99 от 09.12.2019 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов., Уведомления №_136/1 от 09.12.2019 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и  Постановления администрации Краснозоренского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области № 13 от 28 февраля 2019 года «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Краснозоренского сельского поселения на 2018-2022 годы».

2.2.5. В соответствии с ч. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса РФ, в случае уменьшения Заказчику как получателю бюджетных средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из Контракта, Заказчик должен обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд новых условий Контракта, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) объему работ.

2.2.6. Цена Контракта, указанная в п. 2.1. Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества выполняемых работ и иных условий Контракта.

2.2.7. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ в порядке, установленном п. 12.9 Контракта, Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работ.

В случае увеличения предусмотренного Контрактом объема работ в порядке, установленном п. 12.9 Контракта, допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта.

2.3. В случае если указанная в п. 2.1. Контракта цена Контракта определена путем проведения электронного аукциона на повышение цены, в порядке ч. 23 ст. 68 Закона № 44-ФЗ, либо Контракт заключен с единственным подрядчиком по цене, предложенной им в ходе электронного аукциона на повышение цены, либо, в случае признания электронного аукциона на повышение цены несостоявшимся, по цене, предложенной единственным подрядчиком, выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы оплате не подлежат и выполняются Подрядчиком безвозмездно.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Передать Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Контракта сметную документацию, материалы согласований, необходимые для производства работ по Контракту (при необходимости).

3.1.2. Произвести приемку выполненных Подрядчиком работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном в разделе 6 Контракта.

3.1.3. В случае, установленном в п. 2.2 Контракта:

- оплачивать выполненные и принятые работы в соответствии и в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий год;

- оплатить иные затраты Подрядчика в соответствии с условиями Контракта и сметной документацией.

- осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств. По инициативе Заказчика Стороны проводят сверку расчетов затрат с предоставлением Подрядчиком, обосновывающих документов.

3.1.4. Нести иные обязанности, в соответствии с Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Осуществлять контроль за выполнением работ по Контракту, контроль соответствия объемов, стоимости и качества работ сметной документации, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ.

3.2.2. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивания для контроля качества работ, материалов, изделий и конструкций, применяемых при выполнении работ по Контракту с участием представителя Подрядчика.

При уклонении Подрядчика от участия в приемке материалов, изделий и конструкций, применяемых при выполнении работ по Контракту по качеству, Заказчик осуществляет вышеуказанные действия в одностороннем порядке.

3.2.3. В случае, установленным в п. 2.2 Контракта, по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта изменить стоимость отдельных видов работ в пределах общей твердой цены Контракта.

3.2.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и участвующих в сдаче-приемке работ по Контракту. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

3.2.5. Отдавать предписания:

- о запрете производства работ, в случае, когда устранение допущенного дефекта невозможно, либо требует больших финансовых затрат, либо делает невозможным использование результата работы в соответствии с его целевым назначением;

- о приостановке производства работ, в случае, когда допущенный дефект, возможно, устранить только путем остановки технологического процесса и оперативного проведения корректирующих мероприятий;

- об устранении дефекта, в случае, когда обнаруженный дефект может быть устранен в процессе производства работ без остановки технологического процесса и ухудшения качества отдельно конструктивного элемента или всей конструкции в целом;

- о запрещении применения технологий и материалов, не обеспечивающих, установленный уровень качества.

Предписания (распоряжения) отдаются Заказчиком в письменном виде на представителя Подрядчика, с указанием даты и срока его исполнения и записываются в журнал производства работ.

Предписания (распоряжения) являются правовым документом, должны регистрироваться и храниться у Подрядчика на протяжении срока действия Контракта. Копии предписаний (распоряжений) хранятся Заказчиком.

3.2.6. Имеет иные права в соответствии с Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

         4.1. Выполнить все работы в полном соответствии Техническим заданием (Приложение №3 к настоящему контракту), сметной документацией (Приложение № 4 к настоящему контракту), ведомостью объемов работ (Приложение №5 к настоящему контракту) условиями Контракта и действующих нормативных правовых и нормативно-технических актов, а также в соответствии с требованиями строительных норм и правил, государственных стандартов и сдать результат работы Заказчику в установленный Контрактом срок.

4.2. В течение 2-х дней с момента подписания Контракта представить Заказчику:

- оригинал документа об обеспечении исполнения Контракта (безотзывная банковская гарантия, выданная банком или платежное поручение о внесении денежных средств на счет, указанный Заказчиком).

4.3. Выполнить все работы в объемах и в сроки, предусмотренные разделом 5 Контракта, а также графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту).

4.4. Назначить в трехдневный срок с момента заключения Контракта представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по Контракту, официально известив об этом Заказчика с указанием представленных им полномочий.

4.5. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, изделий и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций соответствия, паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

4.6. Согласовать с ОГИБДД "Новодеревеньковское» схему организации движения и ограждения мест производства работ.

4.7. Обеспечить установку ограждений, знаков и указателей в местах проведения работ по Контракту в полном соответствии со схемой организации движения и ограждения мест производства работ.

Подрядчик обеспечивает и содержит за свой счет освещение и охрану Объекта, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с выполнением работ по Контракту, охрану материалов, изделий и конструкций, находящихся на строительной площадке.

4.8. Обеспечить во время производства работ выполнение на строительной площадке (автодороге) мероприятий по технике безопасности и охране труда, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

4.9. Нести всю полноту ответственности за состояние безопасности труда при выполнении работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.10. Обеспечивать безопасное и непрерывное движение транспорта на весь период выполнения работ на Объекте по согласованной с Заказчиком и ОГИБДД "Новодеревеньковское»  схеме организации движения и ограждения мест производства работ.

4.11. Подрядчик обязуется до сдачи результата работ Заказчику в целом   освободить автомобильную дорогу от дорожно-строительной техники, временных сооружений, остатков строительных материалов и изделий, временных дорожных знаков и указателей, а также иных предметов и инвентаря.

4.12. Компенсировать Заказчику в полном объеме ответственность за ущерб, причиненный Заказчику в результате судебных актов по иску третьих лиц за противоправные действия работников Подрядчика.

4.13. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при производстве работ.

4.14. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов на допущенные по вине Подрядчика нарушения правил выполнения работ и другие упущения.

4.15. Подрядчик обеспечивает представителя Заказчика транспортом и всем необходимым оборудованием для приемки выполненных работ.

4.16. В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика) Подрядчик должен немедленно письменно уведомить Заказчика.

4.17. Предоставить Заказчику по первому его требованию информацию о наличии материалов, механизмов, о числе рабочих и иную информацию, необходимую для осуществления контроля за исполнением Контракта.

4.18. При готовности результата работ к сдаче в полном объеме письменно уведомить Заказчика не менее чем за 7 (семь) дней до даты приемки работ.

4.19. В течение 3-х дней со дня приемки результата работ Заказчиком выдать гарантийный паспорт на гарантийный срок эксплуатации результата работ продолжительностью:

-  верхний слой покрытия – 4 года;

4.20. В случае, установленном в п. 2.2 Контракта, обеспечить Заказчику проверку использования Подрядчиком бюджетных средств по Контракту. По требованию уполномоченных лиц Заказчика представить бухгалтерские документы, подтверждающие использование бюджетных средств.

4.21. Устранять все замечания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном в п. 3.2.5 Контракта.

4.22. По окончании выполнения работ по Контракту сдать результат работ Заказчику в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.23. Представить Заказчику надлежаще оформленную исполнительную документацию

в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, обязательных при производстве работ (в трех экземплярах).

4.24. Подрядчик не вправе использовать без согласования с Заказчиком материалы, а также отходы от материалов, полученные в результате выполнения работ.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами:

Начало работ — с 20 апреля 2020г.

Окончание работ —   в течение 60 календарных дней с момента начала работ

Распределение объемов работ и сроки окончания выполнения работ определяются графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту).

5.2. Подрядчик должен выполнять работу в установленные сроки.

5.3. Контрактом допускается досрочное исполнение Подрядчиком своих обязательств по согласованию с Заказчиком.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ РАБОТ

6.1. Промежуточной приемке подлежат выполненные работы, предусмотренные графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту).

Промежуточной приемке подлежат скрытые работы, освидетельствование которых в более поздний период невозможно.

Подрядчик за 3 (три) рабочих дня письменно информирует Заказчика об освидетельствовании скрытых работ.

Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

6.2. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

6.3. Подрядчик за 3 (три) рабочих дня обязан письменно известить Заказчика о готовности к сдаче выполненных   работ.

6.4. Заказчик имеет право отложить дату приемки, если это не приводит к технологическим простоям, но не более чем на 3 (три) рабочих дня. При этом Заказчик должен уведомить Подрядчика об изменении даты приемки.

6.5. По окончании приемки результата работ Сторонами оформляется и подписывается Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), либо Заказчик выдает предписание об устранении дефектов с указанием даты повторной приемки.

Одновременно с актом по форме КС-2 Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию (в трех экземплярах) на объем выполненных работ.

Без предоставления необходимого объема исполнительной документации Заказчик имеет право не рассматривать формы КС-2.

В течение следующих 2-х дней после подписания формы КС-2 Подрядчик обязан представить Заказчику Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 

Заказчик в течение 3-х рабочих дней рассматривает предъявленные Подрядчиком документы и подписывает их, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ в их подписании.

6.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполнения работ несет Подрядчик до приемки Заказчиком результата выполненных работ по Контракту в целом.

Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственность за сохранность результата выполненных работ до его приемки в целом.

6.7. Виды и объемы предъявленных к приемке работ должны соответствовать графику выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту) и техническому заданию (приложение № 3 к Контракту).

6.8. В случае, установленном в п. 2.2. Контракта, принятые работы подлежат оплате в следующем порядке:

6.8.1. Авансирование работ не предусмотрено.

6.8.2. Расчеты (платежи) за выполненные работы производятся на основании подписанных Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС -2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г. № 100. При этом:

- в обязательном порядке заполняются все графы форм;

- указывается полное название работ, предъявленных к оплате, номер Контракта (дополнительного соглашения) и Объект по которому ведется оплата;

-расшифровываются и скрепляются печатями подписи лиц, сдающих и принимающих работы.

6.8.3. При расчетах за выполненные работы, по решению Заказчика, допускается корректировка стоимости отдельных конструктивных элементов в случае изменения технологии или способов производства работ, но не более цены контракта.

6.8.4 Расчеты (платежи) за выполненные работы осуществляются путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в пределах средств, указанных в пункте 2.1 и предусмотренных в бюджете на соответствующий год, после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС -2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней.

Окончательный расчет за выполненные и принятые работы осуществляется Заказчиком после подписания Сторонами Акта приемки законченных работ по ремонту автомобильных дорог. 

Стоимость конструктивного элемента, в котором обнаружен дефект, Подрядчику не оплачивается до его устранения, а в случае произведенной оплаты, происходит удержание стоимости не принятых работ из последующих платежей, а при невозможности удержания за счет платежей Подрядчик обязан возместить понесенные Заказчиком убытки.

Непредставление Подрядчиком в срок, указанный в п. 6.5 настоящего раздела Контракта, Заказчику форм КС-2, КС-3, является основанием для продления срока оплаты.

6.8.5. В случае выявления завышения объема и стоимости работ, предъявленных Подрядчиком, Заказчик при расчетах с Подрядчиком за выполненные работы уменьшает сумму оплаты.

Работы, в которых обнаружены дефекты и недостатки подлежат оплате только после устранения Подрядчиком выявленных дефектов и недостатков.

Заказчиком не принимаются и не оплачиваются любые виды работ и затраты произведенные Подрядчиком сверх установленной стоимости работ по Контракту и лимитов капитальных вложений на соответствующий год.

6.8.6. В случае, если Подрядчик является физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

6.9. В случае, установленном в п. 2.3. Контракта, принятые работы оплате не подлежат и выполняются Подрядчиком безвозмездно.

6.10. Сдача результата выполненных работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме оформляется Актом приемки законченных работ по ремонту автомобильных дорог.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

7.1. Контроль качества работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями нормативной документации. Любое отклонение производства работ от сметной документации, в том числе выполнение дополнительных работ требует письменного согласования с Заказчиком до начала работ.

7.2. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований, при необходимости с привлечением лабораторий и других организаций, осуществляющих оценку качества. Контроль качества, выполняемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.

7.3. При обнаружении дефектов и недостатков в процессе выполнения работ Подрядчик несет ответственность, предусмотренную Контрактом. При этом составляется заключение или соответствующий акт с участием представителя Подрядчика и Заказчика, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к их исправлению за свой счет без возмещения затрат Заказчиком.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов и недостатков, не устранит дефекты и недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц устранить дефекты и недостатки.

Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение дефектов и недостатков и убытки Заказчика, причиненные в результате ненадлежащего качества выполненных работ.

7.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков представитель Заказчика отказывает Подрядчику в приемке и оплате выполненных работ, дает распоряжение об устранении дефектов и недостатков назначает дату повторной приемки выполненных работ.

7.5. В соответствии с распоряжением Правительства Орловской области № 277-р от 31 июля 2015 года, в целях повышения эффективности контроля за выполнением работ, услуги инженерной организации по контролю за качеством будет оказывать КУ ОО "Орелгосзаказчик".

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

8.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ по Контракту в полном объеме в соответствии со сметной документацией, качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормативно-техническими актами, строительными нормами и правилами, государственными стандартами;

- своевременное устранение дефектов и недостатков, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации.

8.2. Срок гарантии качества результата работ (гарантийный срок) продолжительностью:

-  верхний слой покрытия – 4 года;

со дня приемки Заказчиком результата работ в целом. 

8.3.Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты и недостатки отдельных конструктивных элементов сооружений не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов и недостатков.  Устранение дефектов и недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет, если Подрядчик допустил отступления от требований, предусмотренных в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов и недостатков не засчитывается в гарантийный срок.

Подрядчик обязан за свой счет исправить дефекты и недостатки, если эти дефекты и недостатки не являются следствием неправильной эксплуатации Объекта.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются актом с участием Заказчика, Подрядчика, эксплуатирующей организации и проектной организации (при необходимости).

8.4. При возникновении между Сторонами спора по поводу обнаруженных дефектов и недостатков или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая строительно-техническая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными дефектами, и недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.

8.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата работ со стороны третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации и нормального износа Объекта или его частей.

8.6. Выполняемые работы, применяемые в ходе исполнения Контракта материалы, если в их отношении законодательством Российской Федерации установлены требования энергетической эффективности и экологической безопасности, должны соответствовать указанным требованиям.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

9.1. Обязанность по обеспечению выполнения работ по Контракту материалами, изделиями и конструкциями несет Подрядчик.

9.2. Качество материалов, изделий и конструкций должно соответствовать требованиям нормативных актов, строительных норм, государственных стандартов, технической документации. Все дорожно-строительные материалы и изделия в течение всего срока службы автомобильной дороги и дорожных сооружений на ней должны быть устойчивыми к воздействию транспортных, природных и иных факторов.

Все поставляемые для выполнения работ по Контракту материалы, изделия, конструкции и иное имущество должны иметь сертификаты соответствия, декларации о соответствии, паспорта качества, выданные предприятиями-производителями (изготовителями) и другие предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.

Копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии и т.п. должны быть предоставлены Заказчику за 3 (три) дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, изделий и конструкций.

9.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие качества используемых материалов, изделий и конструкций проектной (сметной) документации, строительным нормам и правилам, государственным стандартам и другим нормативно-техническим актам.

10. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

10.1. Подрядчик обеспечивает и содержит за свой счет охрану строительной площадки, места открытого хранения материалов, изделий, приобъектных складов, находящихся на строительной площадке материальных ценностей, в том числе строительных машин, механизмов для выполнения работ по Контракту до приемки Заказчиком результата выполненных по Контракту работ в целом.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. Уплата неустойки (штрафа, пени), предусмотренного Контрактом, не освобождает виновную сторону от необходимости исполнить обязательство в полном объеме.

11.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042):

а) 3 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

Размер штрафа составляет ________________.

11.3.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа составляет ____________________.

11.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных обязательств) предусмотренных контрактом, заключенным, с победителем закупки предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).        

11.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.9. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа составляет ____________________.

 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

12.2. Контракт считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Контракту.

12.3. Расторжение Контракта допускается:

- по соглашению Сторон,

- по решению суда,

- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ, по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, Законом № 44-ФЗ, а также основаниям, предусмотренным п. 12.5 Контракта.

12.4. При уменьшении или задержке более двух месяцев выделения в установленном порядке средств соответствующего бюджета, предназначенных для оплаты работ по Контракту, Стороны вправе расторгнуть Контракт по соглашению.

12.5. Заказчик имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке, либо в соответствии с п.2 ч.2 ст.450 Гражданского кодекса РФ по решению суда Контракт может быть расторгнут в судебном порядке по требованию Заказчика в случае:

- отказа Подрядчика от изменения условий Контракта в порядке, предусмотренном    п. 2.2.7 Контракта, а также неполучения ответа Подрядчика на предложение об изменении в течение 2 (двух) недель;

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 2 (две) недели по причинам, не зависящим от Заказчика;

- неоднократного (два и более) нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ;

- отказа Подрядчика от проведения сверки расчетов в порядке, предусмотренном п. 4.20 Контракта, а также неполучения ответа Подрядчика на предложение о проведении сверки расчетов в течение 2 (двух) недель;

- неоднократной (два и более) просрочки выполнения предписаний контролирующих (надзорных) органов и (или) Заказчика; 

- неоднократного (два и более) невыполнения требований Заказчика о предоставлении документов, подтверждающих качество материалов и использование бюджетных средств;

- неоднократного (два и более) несоблюдения Подрядчиком требований к качеству работ, выполнения Подрядчиком работ с отступлением от требований сметной документации, а также выполнения дополнительных работ без согласования с Заказчиком в порядке установленным Контрактом;

- неоднократного (два и более) нарушения срока устранения дефектов и недостатков;

- утраты Подрядчиком в силу закона прав на осуществление деятельности входящей в предмет Контракта;

- установления факта приостановления деятельности Подрядчика;

- отказа Подрядчика от заключения соглашения о расторжении Контракта в случае и в порядке, предусмотренном п. 12.4 настоящего раздела Контракта;

- невыполнения обязанности по предоставлению документов, предусмотренных п.4.2. Контракта;

- установления факта отсутствия надлежащего обеспечения исполнения Контакта;

- нарушение условий выполнения работ, предусмотренных п. 4.7, 4.8, 4.10, 4.11 Контракта.

Подрядчик должен незамедлительно информировать Заказчика о наступлении тех случаев, предусмотренных настоящим пунктом Контракта, о которых Заказчик знать не может.

12.6. В соответствии с ч. 2. ст. 452 Гражданского кодекса РФ Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта только после отказа Подрядчика от предложения расторгнуть Контракт по соглашению Сторон либо неполучения ответа в десятидневный срок.

12.7. Расторжение Контракта вступает в силу:

- при расторжении Контракта по соглашению Сторон – с момента подписания соглашения о расторжении Контракта;

- при расторжении Контракта в судебном порядке – с момента вступления в законную силу решения суда;

- при одностороннем отказе Стороны от исполнения Контракта – решение Стороны Контракта об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления другой Стороны Контракта об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке, предусмотренном действующим Законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

12.8. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, за исключением гарантийных обязательств Подрядчика на выполненные и принятые Заказчиком работы и предусмотренной Контрактом ответственности Подрядчика за нарушение обязательств по Контракту, в том числе гарантийных.

Прекращение действия Контракта не освобождает Стороны от предусмотренной Контрактом и действующим законодательством ответственности за его нарушения, если таковые имелись в период действия Контракта.

12.9. Объем выполняемых Подрядчиком работ предусмотренный Контрактом может быть изменен по соглашению Сторон, но не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта.

При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ цена Контракта подлежит обязательному уменьшению исходя из цены единицы работы и исключенного объема.

13. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, если они явились следствием непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта. При этом, если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, каждая Сторона имеет право расторгнуть Контракт и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

 В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту на сумму и в форме в соответствии со следующими требованиями:

14.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет –53433руб.95 коп.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. В случае, если предложения в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной(максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта, в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения контракта, указанный в документации о проведении аукциона в электронной форме, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

14.2. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

14.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться следующими способами:

- предоставлением банковской гарантии;

- внесением денежных средств на счет, указанный Заказчиком.

14.4. В случае если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом № 44-ФЗ, а также иным законодательством Российской Федерации.

Предоставляемая банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения принципалом (Подрядчиком) обязательств по Контракту;

2) обязательства принципала (Подрядчика), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией – обязательства Подрядчика по Контракту в полном объеме;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика (счет для перечисления денежных сумм указывается Заказчиком в соответствующем требовании об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии);

5) срок действия банковской гарантии;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала (Подрядчика), возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

8) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

9) выплату Заказчику убытков и предусмотренных Контрактом гражданско-правовых санкций в пределах банковской гарантии.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

14.5. Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту подлежит выплате Заказчику в следующих случаях:

- неисполнение обязательств по выполнению работ в обусловленный Контрактом срок;

- неисполнение обязательств по выполнению работ надлежащего качества;

- неисполнение обязательств по выполнению работ в соответствии с установленным объемом.

14.6. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта           

 

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения контракта» с указанием номера извещения, присвоенного оператором электронной площадки.

14.7.В случае если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в виде перечисления денежных средств на счет, указанный Заказчиком, Заказчик обязан вернуть указанные денежные средства на расчетный счет подрядчика в течение 10 календарных дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ и направления соответствующего письменного уведомления с просьбой осуществить возврат обеспечения исполнения Заказчику.

14.8. Обеспечение исполнения контракта предоставлено в форме: денежных средств.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Для мониторинга исполнения Контракта и информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Контракта Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения Контракта, с указанием их контактных телефонов.

15.2. Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и зарегистрированы в Реестре Контрактов.

15.3. Все споры, связанные с исполнением Контракта, решаются путем переговоров. В случае невозможности достижения договоренности, указанные споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Орловской области.

15.4. При решении спорных вопросов, возникших в ходе исполнения Контракта, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ и Контрактом.

15.5. Стороны договорились, что все сообщения, письма, касающиеся выполнения работ по настоящему Контракту могут быть направлены по факсу или по электронной почте на электронный адрес или номер телефона, указанные сторонами в Разделе 16 Контракта.

15.6. Передача прав и обязанностей Сторон по Контракту третьей Стороне возможна в случаях, предусмотренных действующим законодательством.    

15.7. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения:

1. Приложение № 1. Расчет цены.

2. Приложение № 2. График выполнения работ (календарный план).

3. Приложение № 3. Техническое задание.

4.Приложение №4. Сметная документация и ведомость объемов работ.

16. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Реквизиты Администрации Краснозоренского сельского поселения.

 

ИНН 5713087589  КПП 571301001 ОГРН 1035713000168

Администрация Краснозоренского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области

ОКАТО:54224807000

ОКВЭД:75.11.35

ОКПО:04213477

ОКТМО: 54624407

БИК: 045402001 Банк: Отделение Орел г.Орел

Р\с. 40204810900000000095

Адрес: 303650 Орловская область, Краснозоренский район, п. Красная Заря, ул. Советская д 4 .

Телефон\факс  8 (486 63) 2-15-56; Эл. Адрес: kzsp_litvinec@mail.ru

Глава поселения: Краснозоренского сельского поселения: Алдошина Людмила Сергеевна действует на основании Устава

 

Реквизиты Измалковского филиала ОГУП «Липецкдоравтоцентр»

 

ИНН 4825035530 КПП 480943001

ОГРН 1034800555965

Измалковский филиал областного государственного унитарного предприятия «Липецкдоравтоцентр»

БИК 044206604

Р/с 40602810535000000019

К/с 30101810800000000604

Банк Отделение №8593 Сбербанка России г.Липецк

ОКТМО 42627416101

ОКПО 42102074

ОКАТО 42227816001

Адрес: 399000,Липецкая область, с. Измалково, ул.Островского, 28  

ОКВЭД 52.21.22       

Тел./Факс 8 (474 78) 2-13-68 (бухгалтерия);   Эл. Адрес izmdsr@yandex.ru

Директор: Синюгин Валерий Николаевич, действующий на основании ПОЛОЖЕНИЯ

Доверенность № 199 от 01.04.2018 г.

 

ЗАКАЗЧИК

___________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДРЯДЧИК:

_________________

 

 

17. ПОДПИСИ СТОРОН

 

ЗАКАЗЧИК

________________

ПОДРЯДЧИК:

_________________

 

 

Приложение № 1

к Контракту

 № 035400004220000001 от 25.02. 2020 г.

 

 

 

 

Расчет цены.

Сметная стоимость в базисном уровне цен

 

Индекс аукционной цены

 

Сметная стоимость в текущем уровне цен с учётом индекса аукционной цены

1

2

3

                  131.546                                      7.962                                          1047.305

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК

_________________

ПОДРЯДЧИК:

_________________

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

к Контракту

 № 0354300004220000001 от25.022020 г.

 

 

График выполнения работ (календарный план).

 

№ п/п

Наименование работ и затрат, единица измерения

Начало работ

 

 

Окончание работ

1          60 дней                                                       20.04.2020г                                 18.06 .2020 г                                                                                                                               

 

 

 

ЗАКАЗЧИК

_____________

 

ПОДРЯДЧИК:

_________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3

к Контракту

 № 035400004220000001 от25.02.2020 г.

 

 

 

Техническое задание

 

ОКПД2: 42.11.10.129: Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие автомобильные и пешеходные дороги, не включенные в другие группировки

 

 

1.Общие требования, предъявляемые к выполнению работ:

 

1) Все виды работ по благоустройству дворовой территории  многоквартирного дома должны быть выполнены в соответствии с локальным сметным расчетом, графиком производства работ, нормативно-технической документацией, действующими нормативными правовыми актами, а также в соответствии с требованиями государственных стандартов, строительных норм и правил.

2) Исполнитель (подрядчик) контракта должен гарантировать:

- качество выполненных работ на гарантийный срок эксплуатации результата работ;

- качество используемых материалов (на все применяемые в производстве работ материалы и изделия должны быть соответствующие сертификаты, паспорта производителей, оформленные в соответствии с нормами российского законодательства и действующие на территории Российской Федерации);

- безвозмездное и своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ, при приёмке работ и в период гарантийной эксплуатации, а также возмещение заказчику причиненных убытков;

- своевременное предоставление актов выполненных работ и исполнительной документации.

3) Качество применяемых материалов и выполненных работ должно соответствовать государственным стандартам (техническим регламентам), СНиП, ВСН,  установленным для данного вида работ, работы выполняются согласно ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия», ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ» ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия», ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия», кроме того, Федеральному закону от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

 

 

Технические характеристики материалов, используемых на выполнение работ

по благоустройству дворовой территории  многоквартирного дома

 

 

№ п/п

Наименование работ

Ед. изм.

Кол-во

 

Проезжая часть - устройство асфальтового покрытия в уровень существующих проездов (250м2)

 

 

1

Разработка грунта механизированным способом с погрузкой в автомобили-самосвалы  экскаватором с объемом ковша 0,5м3. Группа грунта 2

м3

84,9

2

Доработка грунта вручную. Группа грунта 2

м3

2,6

3

Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 57км

тн

122,5

4

Устройство песчаного основания толщиной 150мм

м3

37,5

5

Устройство основания однослойного, толщиной 150мм из щебня марки М600 фракций 10-20, 40-70

м2

250

6

Розлив вяжущих материалов: битум дорожный марки БНД-60/90 (расход 0,8кг/м2)

тн

0,200

7

Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части  толщиной 50мм: асфальтобетонная смесь дорожная, марка II, тип Г

м2

250

 

Проезжая часть – ремонт и восстановление асфальтового покрытия (750м2)

   

8

Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части  толщиной 50мм без демонтажа существующего покрытия: асфальтобетонная смесь дорожная, марка II, тип Г

м2

750

 

Пешеходные дорожки – ремонт восстановление асфальтового покрытия (50м2)

   

9

Устройство асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек толщиной 40мм без демонтажа существующего покрытия: асфальтобетонная смесь дорожная, марка II, тип Г

м2

50

 

Установка бортовых камней

 

 

10

Разработка грунта механизированным способом в отвал экскаватором с объемом ковша 0,5м3. Группа грунта 2

м3

46,5

11

Разработка грунта механизированно с погрузкой в автомобили- самосвалы экскаватором с объемом ковша 0,5м3. Группа грунта 2

м3

27,5

12

Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 57км

тн

38,5

13

Установка бордюрных камней БР 100.30.15

м

265

14

Установка бордюрных камней БР 100.20.8

м

30

15

Засыпка вручную грунта после установки бордюрных камней и засыпка ямы 1х1х1,5м. Группа грунта 1

м3

46,5

 

Уличное освещение

 

 

16

Демонтаж существующих светильников

шт.

3

17

Прокладка по стенам на клипсах трубы гофрированной с протяжкой ф20мм

м

60

18

Затягивание в трубу гофрированную кабеля ВВГнг-LS 3х2,5мм2

м

60

19

Установка выключателя одноклавишного с подсветкой серии “Прима» при открытой проводке

шт.

3

20

Установка светильников над входом в подъезды (Светильник светодиодный D120 6W 220V IP54 на светодиодах NICHIA)

шт.

3

 

Малые архитектурные формы

 

 

 

Скамейка уличная

 

 

21

Разработка грунта вручную. Группа грунта 2

м3

0,9

22

Устройство бетонных фундаментов. Бетон класса В15

м3

0,9

23

Установка скамеек (Скамья уличная L=1900мм)

шт.

3

 

Урна

 

 

24

Разработка грунта вручную. Группа грунта 2

м3

0,2

25

Устройство бетонных фундаментов. Бетон класса В15

м3

0,2

26

Установка урн (Урна парковая 380х400х700мм)

шт.

3

 

 
 

 

 
     

 

2. Контроль качества.

 

Управление качеством строительно-монтажных работ должно включать в себя совокупность мероприятий, методов и средств, направленных на обеспечение соответствия качества строительно-монтажных работ и законченных объектов капитального строительства требованиям нормативных документов и проектной документации,а также правилам органов государственного надзора.

Применяемые материалы должны соответствовать:

ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ»

ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»

ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»

ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»

ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»

СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»

Федеральному закону от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

 

3.Техника безопасности при производстве работ.

При производстве строительно-монтажных работ должны соблюдаться требования СНиП  12-03-01, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных Роспотребнадзором и других действующих норм, правил, стандартов.

        Все используемые в производстве работ машины, механизмы, инструмент, грузоподъемные механизмы и автотранспортные средства должны отвечать установленным требованиям по безопасности, иметь паспорта или иные документы проверки технического состояния и разрешенных сроков эксплуатации.

        Строительная площадка, участки работ, рабочие места в тёмное время суток должны быть освещены в соответствии с нормами ГОСТ 12.1.046-2014.

         Во время производства работ все рабочие и ИТР, на строительной площадке, должны быть в касках и спецодежде оранжевого цвета, укомплектованы комплектом дорожных знаков согласно схеме производства работ, автомобили должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета.

Лица, допускаемые к участию в производственных процессах, должны иметь профессиональную подготовку, в том числе по безопасности труда, соответствующую характеру работ, должны быть обеспечены спецодеждой со светоотражающими элементами

Опасные для людей зоны должны быть обозначены знаками безопасности, надписями установленной формы и ограждены в установленном порядке. Для обеспечения безопасности подрядчик должен иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств регулирования движения и обеспечивать их установку и переустановку в местах производства работ. Знаки и технические средства регулирования движения должны соответствовать требованиям  ГОСТ Р 52289 « Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ». Запрещается использовать дорожные знаки, изображения которых повреждены и могут неоднозначно, трактоваться или если повреждено более 30 % поверхности световозвращающей пленки знака.

Пожарная безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, а также требованиями ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением N 1)».

Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования».

Производство строительно-монтажных работ, организация рабочих мест должна производиться в соответствии с требованиями СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

          Общие требования безопасности при производстве работ в соответствии с действующими Правилами техники безопасности обеспечивает руководитель на объекте. Ответственность за обеспечение необходимых мер безопасности, за их выполнение непосредственно в рабочей зоне производимых работ несет руководитель. Лицам, не имеющим отношения к производству работ, запрещается доступ в рабочую зону.

 

4. Охрана окружающей среды

При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования Закона "Об охране окружающей среды" с выполнением трех основных задач: сохранения природной среды, предупреждения вредного воздействия на природу и здоровье человека, оздоровление и улучшение качества окружающей среды.

5. Срок предоставления гарантий качества работ:

верхний слой покрытия- 4 года;

6. Виды и объемы работ: представлены в Локальном сметном расчете, прикрепленным отдельным файлом и являющимся неотъемлемой частью настоящего технического задания.

7.  Краткая характеристика работ:

7.1.выполнение работ по благоустройству дворовой территории  многоквартирного дома осуществляется в соответствии с локальным сметным расчетом и графиком производства работ. Перед началом каждого вида работ подрядчик уведомляет заказчика (в письменной или устной форме) о дате и времени начала каждого этапа работ.

По окончании работ подрядчик обязан предоставить акты освидетельствования скрытых работ (в случае если такие работы будут проводиться).

В случае если представителем  заказчика в ходе визуального осмотра выявлены расхождения между представленными сертификатами и используемыми материалами и изделиями, подрядчик обязуется за свой счет произвести лабораторные испытания материалов на соответствие ГОСТ в аттестованной лаборатории согласованной заказчиком.

7.2. Работы  осуществляются материалами Исполнителя (подрядчика), контроль качества строительных материалов и доставка материалов возлагается на Подрядчика. Календарный план выполнения работ  предоставляется Заказчиком в качестве Приложения к Муниципальному контракту в момент подписания Муниципального контракта.

8.Сроки выполнения работ:

Начало работ — с 20 апреля 2020г.

Окончание работ —   в течение 60 календарных дней с момента начала работ

 

 

 

 

Приложение № 4

к Контракту

                                                                                       № 0354300004220000001 от 25.02. 2020 г.

 

 

 

 

                                                     Сметная документация.

 

№ п/п

Наименование работ

Ед. изм.

Кол-во

 

Проезжая часть - устройство асфальтового покрытия в уровень существующих проездов (250м2)

 

 

1

Разработка грунта механизированным способом с погрузкой в автомобили-самосвалы  экскаватором с объемом ковша 0,5м3. Группа грунта 2

м3

84,9

2

Доработка грунта вручную. Группа грунта 2

м3

2,6

3

Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 57км

тн

122,5

4

Устройство песчаного основания толщиной 150мм

м3

37,5

5

Устройство основания однослойного, толщиной 150мм из щебня марки М600 фракций 10-20, 40-70

м2

250

6

Розлив вяжущих материалов: битум дорожный марки БНД-60/90 (расход 0,8кг/м2)

тн

0,200

7

Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части  толщиной 50мм: асфальтобетонная смесь дорожная, марка II, тип Г

м2

250

 

Проезжая часть – ремонт и восстановление асфальтового покрытия (750м2)

   

8

Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части  толщиной 50мм без демонтажа существующего покрытия: асфальтобетонная смесь дорожная, марка II, тип Г

м2

750

 

Пешеходные дорожки – ремонт восстановление асфальтового покрытия (50м2)

   

9

Устройство асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек толщиной 40мм без демонтажа существующего покрытия: асфальтобетонная смесь дорожная, марка II, тип Г

м2

50

 

Установка бортовых камней

 

 

10

Разработка грунта механизированным способом в отвал экскаватором с объемом ковша 0,5м3. Группа грунта 2

м3

46,5

11

Разработка грунта механизированно с погрузкой в автомобили- самосвалы экскаватором с объемом ковша 0,5м3. Группа грунта 2

м3

27,5

12

Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 57км

тн

38,5

13

Установка бордюрных камней БР 100.30.15

м

265

14

Установка бордюрных камней БР 100.20.8

м

30

15

Засыпка вручную грунта после установки бордюрных камней и засыпка ямы 1х1х1,5м. Группа грунта 1

м3

46,5

 

Уличное освещение

 

 

16

Демонтаж существующих светильников

шт.

3

17

Прокладка по стенам на клипсах трубы гофрированной с протяжкой ф20мм

м

60

18

Затягивание в трубу гофрированную кабеля ВВГнг-LS 3х2,5мм2

м

60

19

Установка выключателя одноклавишного с подсветкой серии “Прима» при открытой проводке

шт.

3

20

Установка светильников над входом в подъезды (Светильник светодиодный D120 6W 220V IP54 на светодиодах NICHIA)

шт.

3

 

Малые архитектурные формы

 

 

 

Скамейка уличная

 

 

21

Разработка грунта вручную. Группа грунта 2

м3

0,9

22

Устройство бетонных фундаментов. Бетон класса В15

м3

0,9

23

Установка скамеек (Скамья уличная L=1900мм)

шт.

3

 

Урна

 

 

24

Разработка грунта вручную. Группа грунта 2

м3

0,2

25

Устройство бетонных фундаментов. Бетон класса В15

м3

0,2

26

Установка урн (Урна парковая 380х400х700мм)

шт.

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК

______________

 

ПОДРЯДЧИК:

_________________

 

 

 

Дата создания: 20.07.2020 10:12

Дата последнего изменения: 20.07.2020 10:14

На главную страницу